免费客服电话
010-5365-4413
建筑工程律师网>成功案例 > 工程未竣工能要回工程款吗
工程未竣工能要回工程款吗
日期:2017-07-24来源:未知
  2009年2月,A公司将其公司“员工食堂、宿舍楼工程”承包给B建筑公司,双方签订了签订了《建设工程施工合同》,合同约定:合同价款为固定价860万元 竣工日期为2010年6月10日;按进度支付工程款,毎完成两层主体支付合同总价款的 25%,达到竣工验收条件付至合同总价款的90%,竣工验收合格后十日内付至工程结算总价款的95%,留5%质保金。
 
  合同履行过程中,因B公司施工管理不善,导致工程拖期,为促使B公司加快工程进度,A公司多次向B公司预借工程款,截止 2010年10月,A公司累计支付B公司工程款800万元。但此时工程仍未竣工。后B公司撤出,工程停工。B公司撤出后多次找工人围堵A公司。以工程地质条件复杂为由,应大幅度提高工程款,向A公司索要剩余工程款260万元。并声称不加工程款就不复工。B公司在多次围堵A公司无果的情况下,于2010年12月提起诉讼,主张A公司支付工程款260万元及相应的利息。
 
  2011年1月我接受A公司的委托代理该案,我方主张原告在约定的工期内一直没有竣工,到目前为止原告还没有完成施工义务,工程仍然不符合竣工条件,法院驳回其诉讼请求。
 
  一审法院法院认为,工程尚未竣工,支付竣工结算价款的主张不予支持,驳回了B公司的诉讼请求。
 
  这个案例启示我们,作为承包人应当努力提高自己的业务水平,认真履行相应的施工义务,否则面临这后期工程款无法获得到支持的法律后果。

在线留言

在线留言
*姓名
*电话
留言

您可以根据下列意向,快捷留言