免费客服电话
010-5365-4413
建筑工程律师网>成功案例 > 施工方逾期交付工程,应当承担违约责任
施工方逾期交付工程,应当承担违约责任
日期:2017-07-24来源:未知
  在建设工程纠纷的司法实践中,逾期完成施工司空见惯,很多时候没有引起施工人的重视。其实,这对施工人来说可能引起巨大的法律风险。
 
  2009年6月3日A公司与B建筑公司签订《建筑施工合同》,《建筑施工合同》约定:A公司将其“物流仓储库工程”承包给B公司。工期10个月,即从2009年7月1日至2010年4月30日。双方约定包死价为人民币2600万元。逾期交付每天支付工程延误的违约金为工程总价款万分之八。合同签订后,B公司进入现场施工,但因种种原因工期总共延误382天才交工。
 
  工程竣工验收,A公司尚有1200万元工程款尚未支付,B公司起诉要求其支付工程款1200万元及相应的利息。
 
  B公司起诉之后,A公司委托我代理该案,根据案件情况提起反诉,要求乙方支付工期延误违约金790余万元。在案件审理过程中,乙方未能提供当时工期顺延抗辩的签证或函件。且因对方律师较为缺乏经验,未请求法院调低违约金。
 
  最终,法院判令A公司向B公司支付工程款1200万元;同时认定因B公司迟延交付工程,应当承担违约责任,判令B公司赔偿A公司支付工期延误违约金790余万元。
 
  这个案例启示我们,首先聘请律师尽量选择专业一点的律师。本案原告方律师没有掌握应有的证据而贸然起诉,在违约金约定过高的情况下也不知道申请降低,结果出现上述情况。专业的律师更应当从多方面、多角度考虑诉讼可能带来的后果,以更客观的提出解决方案,诉讼不一定是最佳解决方案,至少对本案来说不应诉讼解决。在者,在建设工程纠纷过程中,应该及时签证,注意收集、保存证据。书面的文件保存完整在诉讼过程中能占据主动。尤其要注意电子邮件、传真等书面文件的使用,一旦发生纠纷,它们可以作为证据,但要注意保存好电子邮件、传真接收、发送文件时的证据。
 

在线留言

在线留言
*姓名
*电话
留言

您可以根据下列意向,快捷留言